Status: Ongoing

Server time: 13.11.2024 08:03

Tender card #53643/2024
Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Information

ID of tender
61483
Name of content of tender
Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene
Tender ref. no.
53643/2024
EU journal ref. no.
676328-2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45211350-7 - Multi-functional buildings construction work
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
45310000-3 - Electrical installation work
45443000-4 - Facade work
45331100-7 - Central-heating installation work
45112400-9 - Excavating work
45223200-8 - Structural works
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou objektu bývalého gymnázia na moderné viacúčelové centrum s potenciálom vytvorenia centrálneho priestoru „mestské jadro“ sídliska Sekier-Lipovec. Verejný obstarávateľ bude predmetné stavebné práce riešiť ako jedno odovzdanie diela, aby sa vzhľadom na charakter uskutočnenia stavebných prác eliminovalo riziko kolízie zhotoviteľov. Verejný obstarávateľ považuje za nevhodné rozdeliť predmet zákazky na jednotlivé časti, pretože prípadným rozdelením na akékoľvek časti by došlo k výraznému sťaženiu až k zmareniu možnosti úspešného zhotovenia diela.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ posúdil všetky okolnosti, pričom dospel k záveru, že delenie predmetu zákazky nie je účelné, naopak bolo by výrazne kontraproduktívne, a to najmä z dôvodov, že rozdelenie zákazky na časti by pri uskutočnení stavebných prác spôsobovalo časové, personálne, organizačné a právne prekážky, ktoré by sťažovali uskutočniť stavebné práce, zároveň rozdelením zákazky by sa oslabila pozícia verejného obstarávateľa z hľadiska držania záruky a z hľadiska praktickej možnosti vymáhania zodpovednosti u zhotoviteľov.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s revitalizáciou/rekonštrukciou bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene na sídlisku Sekier. Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou N/A, s.r.o., Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 50581481 (príloha č. 3 súťažných podkladov), výkazom výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov) a právoplatnými stavebnými povoleniami:
- Rozhodnutie Mesta Zvolen, Odbor stavebnej správy, zo dňa 21.7.2023, č.k. SÚ 2496/2023-Mi (Stavebné povolenie pre stavebné objekty SO201, SO202)
- Rozhodnutie Mesta Zvolen, odbor stavebnej správy zo dňa 24.7.2023, č.k. SÚ 2382/23-Mi (Stavebné povolenie pre stavbu – Gymnázium Mateja Bela vo Zvolene – Stavebné objekty: SO101, SO501, SO502, SO601)
- Rozhodnutie OÚ Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 22.01.2024, č.k. OU-ZV-OSZP-2024/001908-017 (Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – stavebné povolenie).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.12.2024 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
13.12.2024 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.
Address
Námestie SNP 23/23
Banská Bystrica
97401, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/20750

Documents